Sentenza del Tribunale di primo grado 12 novembre 2008 - Cantieri Navali Termoli/Commissione
(Aiuti di Stato - Costruzione navale - Aiuti al funzionamento connessi a contratti relativi a navi - Domanda di proroga del termine di consegna di una nave di cui all'art. 3 del regolamento (CE) n. 1540/98 - Nesso di causalità tra l'evento straordinario e il ritardo)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Cantieri Navali Termoli SpA (Termoli, Italia) (rappresentante: avv. B. Mammarella)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Conte e C. Urraca Caviedes, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 4 luglio 2006, 2006/948/CE, relativa all'aiuto di Stato cui l'Italia intende dare esecuzione a favore di Cantieri Navali Termoli SpA (GU L 383, pag. 53).
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Cantieri Navali Termoli SpA è condannata alle spese.
____________1 - GU C 95 del 28.4.2007.